中央空调合同是一份非常重要的法律文件，它规定了买卖双方在中央空调交易中的权利和义务。我们在购买中央空调的时候一定要细心的看一下合同里面规则的具体内容。避免日后呈现问题的时候合同上面没有注明，那么就不好办了。下面便是标准的中央空调合同，我们一定要认真细心的看一下哦。

　　依据《中华人民共和国经济合同法》相关规则，经甲乙两边友好洽谈，到达设备装置合同壹份，内容如下：

　　乙方应供给崭新的未经运用的装置设备及资料、技能服务和所需的其他事项。在实行合同过程中，如乙方没有供给或没有到达规划图纸中的技能性能指标，乙方应免费采纳挽救办法，并承当悉数职责。

　　甲方需求而合同文件中未提出的技能要求，甲方有权宣布改变告诉，乙方有职责以合理的进展以及优惠的价格满足甲方改变的要求。投标文件及投标文件作为合同附件，组本钱合同不行分割的一部分，甲乙两边一起许诺、遵守。

　　3.1“合同价格”是指项目中央空调体系工程，除甲方供给中央空调体系设备以外(甲方供给设备见附表)，从装置设备及资料、装置调试、备品备件供给至竣工检验合格交付运用及维保等的人民币报价，其中包含资料费、包装费、运杂费、装卸费、装置费、调试费、备品备件供给费、直至检验合格交付运用的悉数费用及维保期内的维保费用等。

　　3.2合同价格为固定价，包含一切因为以原资料本钱或其他条件的价格浮动而导致的悉数额定费用，但因为甲方增减工程量引起的价格调整在外。

　　3.3合同价格包含合同涉及到的，由乙方供给的与设备的装置与调试期间有关的悉数专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方担任运进和运离工程现场。

　　3.4合同价格包含乙方人员到现场的悉数交通食宿费，甲方帮忙乙方人员在现场居住的便利，但有关费用由乙方自理。

　　3.5除非还有规则，乙方的价格须包含实行和完结合同文件描述的作业以及不行或缺的一切附带作业及费用，不论它们是否在合同文件中有所阐明，也不论它们是否在签定合同时能够预料到。

　　4.1合同签定后，十天内，乙方出场前，甲方付出合同总价30%为设备预付款；

　　依据发包人运用要求，两边约好合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完结本合同悉数工程的装置调试作业。

　　5.2 在合同生效以后，叁日内，乙方完结出场前的准备作业，并组织施工人员出场开始施工。

　　5.3 乙方须按合同规则的日期完结装置及调试，和谐与消防、装饰的抵触，保证工程顺利进行，确保如期完结。

　　5.4 如工程实际与图纸规划存在较大差异，无法按图施工；或图纸有较大改变，不能如期完结施工，经甲方签字认可，工期顺延。

　　5.5 遇不行抗力(因为严重的自然灾害如洪水、地震等不行避免的或不行预见的及非人为所能控制的事情)，工期顺延。

　　6.2 装置施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规则的装置资料。对于图纸未规则的装置资料，应选用质量较好的资料运用。工程装置调试完结以后，应到达图纸规划的功能及运用要求。

　　6.3 甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程资料的质量，并作为检验的依据之一。

　　7.1乙方如因为甲方原因影响了合同本钱或交工期限，须当即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方宣布改变告诉，但在以下情况中，不得发改变告诉。

　　7.1.1对乙方影响行为是在合同规则内作出的，或是因为乙方未能实行合同要求所有必要的职责。

　　7.1.2乙方合同实行情况是因其本身的失误、忽略或未能按合同要求实行而受影响。

　　7.2 假如乙方以为所作的改变可能会使自己不能实行合同中职责时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，依照国家2003年工程定额三类取费进行合同金额修订。

　　8.2 乙方所供给的装置资料为全新的、且中央空调体系装置质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及结尾为上海三燕产品。

　　8.3在质保期内，若非误操作或人为损坏所致，则合同标的或其部件、装置资料等损坏应由乙方免费修理、供给和装置。

　　8.4在质保期内，乙方在接到甲方告诉后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技能人员到工地现场，实行其保修职责或处理紧急修理作业。超越24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。

　　8.5若质保期内，甲方没有指出有缺点，则代表甲方对乙方的工程装置是满足的，其质量保证职责已完结，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺点在外。

　　9.1 因为乙方的原因不能准时交付运用，所运用的装置资料不符合合同规则，由此形成的损失，应有乙方承当悉数职责。

　　9.2 若因为甲方原因呈现如未按有关要求检验工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不担任任。

　　9.3 乙方原因延误工期，每延误一天交付运用，付出金额为合同价款1‰的违约金(无法抵抗要素形成误工在外)。

　　10.1 假如两边的任何一方因人力不行抵抗要素(诸如台风、地震、战争或两边认同的其他情况)而引起合同进展延误，在此情况下，一方应及时书面告诉另一方，并供给当地政府签发的不行抗力的证明。受不行抗力事情影响一方，就尽力削减事情的影响，尽早恢复作业，两边应尽早洽谈并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方竣工更告诉书，确定合同进展相应顺延。

　　10.2 不行抗力事情给两边形成任何损失，有各方自行担任，合同价格不得因不行抗力的影响而作任何调整。

　　乙方担任在工程峻工前，对已竣工程的制品维护，在此期间发生的损坏，由乙方担任修正。乙方承当在装置、修理等过程中因施工与质量问题引发的其他故和由此发生的悉数费用。乙方承当因为本身安全办法不力形成人身伤亡事故的职责和由此发生的悉数费用。

　　12.2.3乙方在收到甲方的合同停止书后，应当即停止合同实行，但两边有权追查在合同停止前的违约索赔。

　　13.2两边由合同或合同之外引起的一切胶葛，可通过两边的友好洽谈来处理，若该洽谈在胶葛开始后不能在15天内通过洽谈处理，任何一方能够在一个月内向对方提出书面告诉，并将该胶葛提交工程所在地裁定部门或工程所在地法院进行处理。

　　13.3裁定或法院判决对两边具有约束力，凡发生的裁定费用或诉讼费用，依照国家相关法律规则实行。

　　13.4在裁定和申述过程中，除非两边洽谈赞同停止合同，不然两边有必要持续实行他们各自的合同职责。

　　14.1本合同应在两边签字、盖章之日起生效。两边均已实行完合同规则的悉数职责和职责时失效。

　　14.2在合同实行期间，两边均不得单独随意作出合同规模以外的改变或解除合同。

　　14.3合同若有未尽事宜，须经两边一起洽谈，作出补充规则，补充规则与合同具有平等法律效力，若补充规则与合同不一致时，以签定日期在后者为准。

　　上面便是标准具权威性的中央空调合同范本，我们能够看看自己手中或者是身边其他人家的合同是什么样子的。假如和以上的合同内容根本一致的话，那么就阐明那份合同是正规的合同。总之，清楚中央空调合同的各项内容和注意事项，能够有效保障您的权益，避免不必要的麻烦和损失。